水电购货合同范本

电购货合同范本第一篇

乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

strong>一、工程概况

程地址：天一康园g栋七零二房

用面积：一三七平方米

strong>二、价格

包工费：２０６０元。

中包括水电改造，洁具安装.灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。

strong>三、付款方式

、施工队进场，预支生活费：５００元；

、水试压成功，付４５０元；

、电改造完成后付４５０元；

、灯具安装完成，付５６０元；

、保修金１００元，从竣工之日起___一_月后支付。

strong>四、施工

、甲方须向乙方提供水电图纸共_二__张，并负责交底职业。

、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；

、施工质量将按照如下进行验收。

strong>五、材料

、乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；

、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；

、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量难题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；

、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；

、乙方应做好材料的保管职业，禁止闲杂人员进入工地现场；

、乙方应做好对施工完成成品的保护职业；

、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

strong>六、工期

二零xx年７月２５日起至二零xx年８月１５日止，工期为２０天。因甲方影响工期拖延，工期顺延；因乙方影响工期拖延，甲方可扣除乙方人工费三零元/天。

strong>七、材料搬运

方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

strong>八、垃圾清运

、垃圾袋装化；

、垃圾应日日清；

、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

strong>九、劳动力管理

、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；

、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；

、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；

、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；

、乙方指定由杨军为工地现场负责人，为替补负责人；

、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；

、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

strong>十、施工机具

、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；

、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。

strong>十一、工地现场管理

、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；

、现场禁止吸烟；

、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。

strong>十二、维修

、因乙方施工缘故导致的质量难题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修；

、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，独特情况（水、电难题）乙方必须在二四小时内赶到并维修；

、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修职业，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

strong>十三、合同争议

、出现争议甲乙双方应先协商；

、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。

方签章：黎xx乙方签章：杨军

约日期：二零xx年８月２０日签约日期：二零xx年８月２０日

电购货合同范本第二篇

方：身份证号码：

方：身份证号码：

方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的规则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

strong>第一条：劳务(包工)施工范围

、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管

strong>第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式

、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工难题，乙方在接到甲方通知后四八小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

strong>第三条：工程质量安全

、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

、在施工经过中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全

strong>第四条：甲、乙双方责任

一)甲方责任：

、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工经过中产生的难题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

二)乙方责任：

、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

、在施工经过中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费

strong>第五条：如因设计及其它缘故增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

strong>第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

strong>第七条：补充事项

方签字：乙方签字：

月日年月日

电购货合同范本第三篇

方：______

方：______(下面内容简称乙方)

据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

strong>一、工程项目

、工程名称：______

、工程地点：______

、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装职业范围)

strong>二、承包方式及质量要求

乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

包质量要求：所有施工内容应达到民族相关规范要求、质量标准的评定，以民族、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。

strong>三、乙方负责：

乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的七零%结算无异议。

包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

strong>四、承包价格：______

本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取二五%的手续费用,发票由甲方负责.

乙方必须于在约定时刻完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于二五天，如每少一天按二零零元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。

乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料规划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费元/㎡;

如有设计修改，乙方承诺累计少于二(包含二个职业日)个职业日之内不再增加任何费用。大于二个职业日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。

strong>五、结算方式、进度款支付：______

乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付七零%给乙方。

工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款二零%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款九七%，余款三%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量难题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量难题二四小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款一零零%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。

乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。

strong>六、工程工期

安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度规划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度规划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若经过中进度有调整，以调整后的进度规划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周规划及月规划，若由于乙方缘故造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚五零零零元对乙方进行处罚。

节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米一元的清洁费进行扣减。

乙方必须按甲方的_施工组织设计_组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方规划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。

本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

strong>七、图纸

工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。

strong>八、管理人员要求

电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

strong>九、材料管理

甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。

乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料规划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用规划。

如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。

strong>十、双方承担的责任和义务

甲方责任：______

甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。

负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度规划，负责对工程技术及有关内容进行交底。

甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放职业牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。

甲方按照工程进度要求及乙方的材料规划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。

甲方按照政府要求选择适当时刻对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

甲方可为乙方代购职业服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。

提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

乙方责任：______

合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于二二天。如有独特缘故不能参加周例会或离开工地二天以上，必须向项目经理请假。

组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

乙方人员上班时刻必须佩带好职业卡，穿好职业服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。

自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度规划要求，根据甲方的施工进度规划合理安排足够的劳动力。如因乙方缘故延误工期，按合同第六条工期的处罚标准进行处罚。

质量：______乙方必须严格按民族、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检职业，具体质量要求。

安全及文明施工：______乙方必须严格遵守现行民族、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚定杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的难题按照整改时刻要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理职业所花费用由乙方负责，即按合同总平方的元/㎡进行扣减。

遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的’一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚五零零元，班组罚一零零零元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。

strong>十一、安全生产

方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等聪明的岗前教育及施工现场安全规章制度的进修。

strong>十二、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后七天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定职业。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结局或工程竣工验收结局表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时刻和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时刻内修改后重新验收。

保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

strong>十三、违约责任

经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。

乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。

strong>十四、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：______

方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

被告人所在地人民法院起诉。

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持职业连续，保护好已完职业成果：______

方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

解要求停止合同职业，且为双方接受;

裁机构要求停止合同职业;

院要求停止合同职业。

strong>十五、禁止转包或再分包

方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

strong>十六、合同终止

方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙路线甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

strong>十七、合同份数

同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

strong>十八、保修

保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后二天内派人维修。

乙方应按法律、行政法规和民族工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的难题负责，并按甲方要求及时处理存在的难题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

strong>十九、合同生效与失效

合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同天然失效。

方：______

表：______

份证号：______

订时刻：______年_____月_____日

方：______

表：______

份证号：______

订时刻：______年_____月_____日

电购货合同范本第四篇

方：

方：

乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信赖的规则，就甲方的水电工程达成下面内容协议：

一条工程概况

、工程地点：

、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收

、工期：随工程主体

、合同价款

合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。

二条工程质量及验收标准的约定

格按民族有关建筑安装施工规范施工，按照民族有关建筑安装工程质量验收规范验收。

三条安全生产的约定

格遵守规定的施工时刻、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁职业，创优达标任务。

四条工程付款、结算方式、承包内容的约定

、付款、结算方式：

、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费五零零零元。

、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费一零零零-二零xx元/人。

、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的职业量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲路线乙方支付当月完成职业量八零%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除五%总价款以作保修金。此保修金在一年期满后全额还予乙方。

、承包内容：

、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。

、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。

、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。

、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。

、人防工程、水电预留、预埋。

五条纠纷处理

工程质量难题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

六条合同的变更和解除

同的变更和解除，必须由甲乙双方协商解决，任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款%支付违约金。

七条其他约定

、因气候、停电等不可抗力或不可预见的影响造成的工期延误，经双方确认后可延期。

、甲方在竣工验收后，可要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超三次的部分，每次甲方应支付乙方三零零元的劳务费。

、保修期内，由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见影响造成的难题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。

八条安装工具

工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械，另由乙方自理。

九条甲方责任和义务

、为乙方提供垂直运输机械使用。

、向乙方提供施工图纸，限额内施工材料和具备施工条件的职业面。

、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。

、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。

、在发生重大工伤事故时，甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用，并做好安抚职业。

十条此合同为一式两份，甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。

方(公章)：_________乙方(公章)：_________

定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日_________年____月____日

电购货合同范本第五篇

strong>家庭装修水电安装合同范本

方：(发包方)____________

方：(承包方)____________

着互相信赖的规则，就甲方的水电工程达成下面内容协议。

一条工程概况

.水电安装施工地点：____________________________________________

.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

.本项工程预计费用元人民币。

二条材料供应的约定

.甲方提供的材料

方供应材料清单：

方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。如甲方提供的材料有质量难题或规格差异，由此造成工程损失，后期维修费用由甲方承担。

.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的安装工程，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

.乙方提供的材料

方供应材料清单：

方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

三条工程质量及验收的约定

.本工程应严格执行民族《住宅装饰装修工程施工规范》GB五零二一零-二零xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB五零三二七-二零xx并参照其他相关法律法规界定。

.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘故造成质量难题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

.严格遵守规定的装饰装修施工时刻，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

带来的扰民难题及与周围单位、住户的关系。

.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

.负责所承工程所产生垃圾的处理职业。

.乙方如因施工缘故需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

.乙方应做好施工材料保管职业，禁止闲杂人等进入现场。

.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

五条工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

.工程款付款方式：

管穿线验收合格后支付工程总款的七五%,水电完工后支付剩余款(包含甲方同意增加的费用).

.乙方承包内容：

).水电开槽、布线、穿线、埋槽

).所有水电施工经过的垃圾清理(清理至小区垃圾站，如需外运另外收费)。

).户内给排水的安装

).开关面板安装

).卫生洁具的安装

).后期灯具的安装

).其他补充：

.工程结算方式：

定总价结算：

六条违约责任：

.甲方未按合同约定时刻付款的，每逾期一天，甲路线乙方支付伍拾元的违约金。

.由于乙方缘故逾期竣工的，每逾期一天，乙路线甲方支付伍拾元违约金。

七条纠纷处理方式：

工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

八条合同的变更和解除：

.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款一零%支付违约金，并办理终止合同手续。

.施工经过中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

九条其它约定：

.因气候、停电等不可抗力或不可预见影响造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

.由于非乙方缘故导致需返工或增加工程量另行收费。

.水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。保修期内由于乙方的施工和乙供产品造成的质量难题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当、甲供材料损坏或不可抗力或不可遇见缘故造成的难题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

十条附则

一)本合同经甲、乙双方签字后生效。

二)本合同签订后工程不得转包。

三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四)合同有效期至___________

五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

方签字：乙方签字（盖章）：

月日年月日

电购货合同范本第六篇

包方：______________（下面内容简称甲方）

包方：______________（下面内容简称乙方）

量是生活，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

、承包技巧

承包形式：单包，即包工不包料。

职业量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

承包价格，按民族招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

、工程进度

甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的.生产小段进度规划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

、质量上

目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

、安全上

须保证施工安全，杜绝任何大致事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合民族安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理

、文明卫生

现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒影响；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大致便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时刻；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

、罚款制度

工不带安全帽罚款____元/人次；帽带不扣罚款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次；悬空抛物罚款____元/人次；井字架吊篮乘人罚款____元/人次；宿舍内私拉电线罚款____元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收；点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____元；在新建楼内大便罚款____元；不服从现场管理、指出难题而不及时整改者罚款____元。

、合同期内乙方必须信守合同

乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。

、付款方式

时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。

合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

方（签章）__________乙方（签章）__________

______年_____月_____日_______年_____月_____日

电购货合同范本第七篇

包方(简称甲方)：

包方(简称乙方)：

照《_合同法》、《_建筑法》《_劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚恳、信用的规则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成下面内容协议条款。

.工程概况

设单位名称：

程名称：

设地点：

段(栋号)：

筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际面积为准总建筑面积：暂定为㎡

、乙方进场人数(附名册)

方按民族有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、独特工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

、工期进度要求

一)开工日期：年月日

二)总(日历)工期：个月

三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

、承包方式与范围(一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

二)承包范围：

.给排水安装：图纸内的全部内容，

.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等

.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲体系的线管预埋底盒安装等。

.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。

.水电测试、试通水、试通电等。

.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。

三)乙方承包工程相应的单价合计元/㎡，总价万元。

.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。

.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承担。

.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。

.对于设计变更，人工费增加五万元以内的甲方不再对乙方补价;超过

万元，超出部分按实际发生结算。

、工程要求：

一)质量要求：按民族质量标准和工程质量验收标准组织施工。

.必须具备于自己承包职业范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理责任，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

.乙方必须依据民族有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工经过的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。

.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸领会造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。

.保修期为二年。

二)工期要求

、乙方必须按甲方制定的进度规划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度规划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

、工期延误

一)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时刻，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

二)如因乙方自身缘故延误工期，一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。

三)安全施工要求

.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

.乙方做好劳动保护职业，按民族有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

.乙方在施工经过中所发生的(包括由乙方缘故造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。

、结算公式

、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的%。

、安装调试一次性竣工验收合格后，甲路线乙方办理工程竣工结算手续后的三零日内甲路线乙方支付到工程款的九五%。

、五%的维修质保金，两年后一次性支付。

、在质保期内因质量难题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。

、违约责任处理

一)凡出现下面内容情况均视为违约：

.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

.其他造成工程各种损失的过失行为;

.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

.不服从甲方的管理。

二)违约处罚

.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。

.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收三个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷难题，劳动监管部门每出面一次罚款一零零零零～五零零零零元。

三)其他奖惩约定

生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款一零零零零元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

、附则：

一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。

二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，经过处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

三)本协议一式___六_份，甲方执__五__份、乙方执_一___份，双方所执协议具有同等法律效力。

四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。

方(盖章)：乙方(盖章)：

技巧人乙技巧人

委托代理人(签字)或委托代理人(签字)年月日

月日

电购货合同范本第八篇

方：（发包方）

方：（承包方）

、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信赖的规则，就甲方的水电工程达成下面内容协议。

strong>第一条：工程概况

、工程地点:

、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

strong>第二条：材料供给的约定

、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量难题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

strong>第三条：工程质量及验收的约定

、本工程应严格执行民族《住宅装饰装修工程施工规范》GB-二零xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

、双方款项住来均应出具收据。

、工程结算方式：水路____米，电路____米

、乙方承包内容：一、水电开槽、布线、穿线、埋槽；二、所有水电施工经过的垃圾现场整理装袋；三、水电施工穿墙、打孔、切割；四、开关插座面板安装；五、小五金的安装；六后期灯具的安装（水晶灯另计）；七、其他收费项目另计。

strong>第四条：纠纷处理

工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

strong>第五条：全同的变更和解除

、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

、施工经过中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

strong>第六条：其它约定

、因气候、停电等不可抗力或不可预见影响造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。

、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量难题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产质量量异议或不可遇见缘故造成的难题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

strong>第七条：附则

、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

、本合同签订后工程不得转包。

、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

、合同有效期至_______。

、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）